Сообщение о проведении конкурсного отбора

Сообщение о проведении конкурсного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в селе Горки ул.Кооперативная,17

23 июля 2014 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Горковское Партнер(ННН8907002501,телефон(34994)61-309 (т-факс); (34994)61-309; адрес :629644, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Горки, ул. 8 Марта, 7; контактное лицо-Шахов Сергей Анатольевич)

Предмет Договора: выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу :с. Горки, ул. Кооперативная,17

Наименование и краткая характеристика выполняемых работ: ремонт фундамента, ремонт отмостки, водоотвод, демонтаж металлических конструкций техподполья.

Место, сроки и условия выполнения работ: работы выполняются в с.Горки ул. Кооперативная, 17. в следующие сроки: с даты подписания договора до 01 октября 2014 года

При выполнении работ использовать строительные материалы, отвечающие требованиям ГОСТ, не допускается изменять конструктивные элементы и инженерные системы зданий (где отсутствуют проектные решения на реконструкцию), работы производить согласно действующим СНиП.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: окончательная оплата после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки работ по капитальному ремонту, подписанного рабочей комиссией.

Начальная максимальная цена договора: 520483 руб.(с учетом НДС)

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в течение трех рабочих дней с момента предоставления указанного заявления, со дня опубликования сообщения в рабочее время с 8-30 до 18 часов по адресу : село Горки , ул. 8 Марта д.7

Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня окончания приёма заявок на участие в конкурсе, может осмотреть объект, подлежащий ремонту.

Официальный сайт для размещения конкурсной документации: glava-07@mail.ru (сайт администрации МО Горковское)

Конкурсные заявки принимаются по адресу: село Горки, ул.8Марта д.7 до 20 августа 2014 года (ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17 часов, в последний день подачи заявок до 14-00 часов. (время местное)

Требования к участникам конкурсного отбора:

Участники конкурсного отбора не допускаются конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1.Непредставления документов, определенных документацией;

2.Несоответствия требованиям, определенным документацией;

3. Проведения процедуры ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.Приостановления деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

5.Размер просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период .

6.Непредставления предусмотренной законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе:

1. Квалификационный состав – максимальное количество 10 баллов;

2. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – максимальное количество 5 баллов;

3. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов – максимальное количество 5 баллов;

4. Наименьшая цена контракта – максимальное количество 10 баллов.

5.Срок предоставления гарантии качества работ- максимальное количество 5 баллов.

6.Сроки выполнения работ – максимальное количество 5 баллов

7.Стабильность финансового состояния участника комиссионного отбора за предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 2 августа 2014 года в 15 часов по местному времени по адресу: ЯНАО, Шурышкарский р-н, село Горки, ул. 8 марта д.7. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: село Горки ул.8 Марта д.7 не позднее 2 августа 2014 года, подведение итогов конкурсного отбора не позднее 2 августа 2014 года.

Новости района

#